长江航道科研实验新基地建设三期工程模型大厅及总图工程施工总承包（项目名称）长江航道科研实验新基地建设三期工程模型大厅及总图工程施工总承包招标文件答疑澄清公告

项目编号：HBSJ-201907FJ-015002001

致各潜在投标人：

一、答疑回复

1、合同协议书第一段约定“根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则......”，鉴于《中华人民共和国合同法》已废止，能否将此处的《中华人民共和国合同法》修改为《中华人民共和国民法典》？

答复：签订合同时商定。

2、专用条款1.3条约定“适用于合同的其他规范性文件：执行通用条款”，能否在此条中加入《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》和《保障农民工工资支付条例》？

答复：按招标文件执行。

3、专用条款1.5条约定“合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款”，能否修改为“（1）合同协议书；（2）中标通知书（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）投标函及其附录（如果有）；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件”？

答复：按招标文件执行。

4、专用条款2.4.2条约定“承包人每月底向发包人缴纳水电费（价格执行施工当地价格）”，水电费能否由承包人自行向水电部门缴纳并取得相应发票？

答复：按地方水电管理部门要求执行。

5、专用条款3.1条“做好新冠疫情防控常态化下的施工现场管理及疫情防控专项工作”以及专用条款12.1.2“承包人已考虑新冠肺炎疫情可能带来的合同价格风险，在本项目开工建设之日起至此次疫情解除之日止的相关费用已包含在投标报价中，发包人不另行支付”，根据湖北省住房和城乡建设厅于2020年2月24日发布的指导意见第二条规定精神，疫情防控措施费应由发承包双方按实签证，据实支付，上述条款能否修改？

答复：目前处于疫情常态化防控时期，请投标人在投标措施费中考虑相关费用。

6、专用条款3.5.2条“该工程中专业暂估价部分按规定需要公开招标的，承包人须向发包人备案并接受监督。其代理费等相关费用由承包人自行承担”以及专用条款10.7.1条“对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定”，针对专业暂估价部分需要公开招标的，能否由发包人自行组织招标，承包人可以参与投标？

答复：按招标文件执行。

7、专用条款3.5.2条“（2）除主体工程外，本工程发包人同意承包人分包的工程：承包人如确需专业分包，需经发包人书面同意，并要求必须具备专业资质的分包单位进行专业分包。与分包人签订的正式合同报送一份给发包人备案。承包人自行专业分包的工程，发包人不支付配合费”，针对暂估价二次招标工程，承包人是否有权收取总包管理费和服务费，收取比例能否明确？

答复：承包人可对暂估价二次招标工程按不超过5%收取总包管理费和服务费。

8、专用条款3.7条“承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：银行转账或保函，合同总价的5%，收到中标通知书之日起 15 日内承包人向发包人缴纳履约保证金 ”，因银行办理履约保函需要提供施工合同，如承包人以银行保函形式提交履约担保，能否修改为在施工总承包合同签订后30日内提供银行保函？

答复：按招标文件执行。

9、专用条款6.1.6条约定“关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入合同价格支付”，根据《武汉市建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法（试行）》第十一条规定“工程开工时，按安全防护、文明施工措施费用的80%预付”，因此能否将此条修改为“关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：工程开工时，按安全防护、文明施工措施费用的80%预付，剩余部分随工程进度款及比例支付”？

答复：将招标文件合同专用条款“6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定”相关内容修改如下：

详见合同专用条款预付款的支付。使用要求：安全防护、文明施工措施费的使用应严格按照《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》执行，专款专用，不得挪作他用。承包人未按安全防护、文明施工及环境保护相关法规及文件具体要求实施的，发包人有权扣回相关费用。

10、专用条款11.1条第6项约定“价格变动在±5%以外的差价调整由发包人与承包人各承担50%”以及专用条款12.1条“主要材料（钢筋、商品砼、水泥、预拌（干混）砂浆、砌块）单价变动幅度 5%以上的”，鉴于施工过程中因市场价格波动而引起的价格调整，非承包人可合理预见，从公平角度考虑，超过5%的调差部分，能否由发包人承担？

答复：按招标文件执行。

11、专用条款12.2.1条约定“预付款支付期限： 签订合同后，分次支付”，能否明确分几次以及在什么期限内支付完毕？

答复：本项目已列入2021年度国家基本建设年度预算投资计划，将根据交通运输部基建投资额到位情况支付。

12、专用条款12.4.1条约定“关于付款周期的约定：按月支付审核认定进度款的 100%（月进度款审批后净额不足 500 万元时移到下月支付）”，为减轻承包人垫资压力，能否将此处的标准下调到200万？

答复：按招标文件执行。

13、专用条款12.4.4条约定“（2）发包人支付进度款的期限：本工程执行交通运输部基本建设资金支付程序”，能否现在释明该支付程序？

答复：本项目投资属于国家财政资金，资金拨付实行国库集中支付规定。

14、专用条款15.3.1条约定“承包人提供质量保证金的方式：（3）其他方式: 银行转账，工程价款结算总额的3%”，根据《建设工程质量保证金管理办法》规定，推行银行保函制度，因此能否不扣留质保金，承包人以银行质量质保金保函形式提供质量担保？质保金保函在缺陷责任期满后28天内向承包人返还？

答复：按招标文件执行。

15、专用条款18.1条第二款约定“一切险和第三方责任险：土建工程一切险的投保方及对投保的相关要求：承包人应为本合同工程投保建筑工程一切险（附加第三者责任险），其保险单必须与合同条款中所述的保险范围一致。投保内容包括：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险”，鉴于投保建筑工程一切险系发包人的义务，因此此处承包人代为投保的费用是否由发包人承担？

答复：按招标文件执行。

16、专用条款20.4条约定“因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：（2）向发包人所在地人民法院起诉”为保护双方信息及工程信息不公开及能够尽快妥善解决双方争议，能否将争议解决方式修改为“向武汉仲裁委员会申请仲裁”？

答复：按招标文件执行。

17、专用条款其他约定中第7条约定“承包人应在工程所在地交纳税费（东西湖区）,承包人应向发包人提交等额收款发票”，能否明确发票税率及种类？

答复：以当地税务部门要求为准。

18、专用条款其他约定中第10条约定“由于国家政策变化或投资计划安排、资金拨付审批等原因不能按时向承包人支付合同价款，或由于变更批复而影响支付或结算时，发包人不承担由此产生延期支付的责任”，考虑到承包人系垫资施工，在发包人逾期付款时，承包人为减轻资金周转压力，需要发包人承担一定逾期付款补偿责任，因此能否删除此条？

答复：按招标文件执行。

19、是否指定出入口数量及位置。

答复：不指定，不影响招标人基地科研生产，符合城管部门要求即可。

20、办公临建及生活临建位置业主是否指定。

答复：不指定，不影响招标人基地科研生产，符合城管部门要求即可。

21、投标人须知前附表1.3.2计划工期中发包人要求以下区段工期：“2021年6月30日前完成A地块室外景观及绿化工程”。建筑总平图未标明A地块位置。请指出A地块具体范围。

答复：A地块见总图工程---三期总平面布置图---建筑---ZT-J-02右上标识。

22、根据评标办法细则，请业主方提供招标清单的单位工程控制价的明细；

答复：提供单位工程招标控制价汇总表，请各潜在投标人在附件中下载。

23、请明确招标清单中的暂列金、专业工程暂估价是否为含税金额？

答复：含税。

24、7-2模型厅电气工程：弱电中的“数模系统”无详细特征描述，请明确数模系统的具体需求和包含的内容。

答复：数模系统为弱电系统服务软件，详见设计图纸说明。

25、总图道路铺装工程中的清单项“040203006002新建沥青道路”项目特征描述中基层为“200厚碎石+200水稳碎石+150水稳级配碎石”与图纸中描述的基层做法“新建混凝土路（做法同现状混凝土路）”是否一致？清单项“新建沥青道路”施工内容是否包含混凝土路面？

答复：一致，详见现状混凝土路路面做法及技术规格书。

26、总图道路铺装工程中的清单项“050201003002高光面芝麻黑站石”和“050201003003高预制混凝土站石”项目特征描述与图纸不符，未包含“素土夯实和30厚1:3水泥砂浆”，具体以哪个为准？

答复：无误，详见设计图纸，以详图为准。

27、总图道路铺装工程中的清单项“050201001017铁红色沥青混凝土”，图纸中未描述详细做法，请明确。

答复：详见设计详图，以图纸为准。

28、单位工程：电气工程、给排水消防工程、暖通工程、工艺工程中措施项目无脚手架及超高增加费清单项，是否漏项？

答复：7-2模型厅中电气及暖通工程，脚手架及超高增加费建筑工程中已记取，具体详见设计图纸，投标人结合实际情况自行考虑。其他工程根据具体实际施工需求，按暂列金额费用考虑。

29、电气工程清单第1/2项照明配电箱2AL12、2AL22编号与图纸中2AL1、2AL2不符，是否清单编号有误？

答复：详见设计图纸，以图纸为准。

30、单位工程：电气工程、给排水消防工程、暖通工程、工艺工程中无预埋预留钢套管及刚性防水套管，是否漏项？

答复：详见设计图纸。

二、招标人补遗内容

1、将招标文件合同专用条款中“12.2.1预付款的支付”相关内容修改如下：

预付款支付比例或金额：发包人向承包人支付全部安全文明施工费 万元及合同总价（扣除安全文明施工费用、暂估价及暂列金）30%的工程预付款 万元，以上两项合计 万元。

2、招标控制价

长江航道科研实验新基地建设三期工程模型大厅及总图工程施工总承包招标控制价为：89596415.21元（大写捌仟玖佰伍拾玖万陆仟肆佰壹拾伍元贰角壹分），超过此报价者做无效标处理。

电子版招标文件已重新生成，请各潜在投标人从“电子交易平台”下载新版招标文件。

长江航道规划设计研究院

湖北省招标股份有限公司

2021年1月13日