郑州职工培训基地行车技能实训基地食堂气改电增容改造工程施工总价承包发包公告

发包编号：ZGPX-2022-07

1. 发包条件

郑州职工培训基地行车技能实训基地食堂气改电增容改造工程，已由集团公司批准建设。项目业主为中国铁路郑州局集团有限公司，项目出资比例为100%，发包人为中国铁路郑州局集团有限公司郑州职工培训基地。项目已具备发包条件，现对该项目施工进行发包。

2. 项目概况与发包范围

2.1建设地点：河南省郑州市。

2.2项目概况：

1. 拆除既有200kVA箱变及供电线路，在原位置新建400kVA箱变1座，电源自地方10kV黄五线02#号分支杆接引。新设隔离开关杆1基，杆上设隔离开关、断路器、避雷器等设备，自隔离开关杆至新建箱变敷设高压电缆ZR-YJV22-8.7/10-3x240计110米，电缆穿保护管埋地敷设。
2. 新建箱变至行车技能实训基地食堂敷设低压电缆YJV22-0.6/1-4*90+150计220米，电缆穿保护管埋地敷设。
3. 发包范围：郑州职工培训基地行车技能实训基地食堂气改电增容改造工程。

2.4工期：计划工期30日历天。

2.5标段划分：本次施工发包共分为一个标段，标段号：DZRSG-01。

3. 竞包人资格要求

3.1 基本要求：中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有有效的安全生产许可证。

3.2资质要求：本次发包要求竞包人须具备电力工程施工总承包叁级及以上资质。

3.3业绩要求：竞包人应具备办理市电报装手续（提供2020年1月1日以来至少一份市电安装施工业绩证明）；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力及市政施工外联能力。

3.4人员要求：竞包人拟派项目经理须具备机电工程二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未在其他在建工程项目任职。

3.5财务要求：在2020年～2021年（近2年）中平均营业收入不应小于300万元；竞包人用于申请标段的营运资金（包括适当凭证的现金资源、银行贷款和信用额度）不应小于50万元。

3.6社会信誉要求：（1）具有良好的社会信誉，近三年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁、不曾在任何合同中违约或被逐、财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态。在本发包项目发包公告发布之日前一年内不曾在发包人管辖范围内发生质量、安全事故或较严重质量、安全、稳定问题或运营安全事故。（2）竞包人及竞包人法定代表人、拟委派的项目经理自递交竞包文件之日起前1年内不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录。（3）竞包人及其法人代表和拟派驻的项目经理未被人民法院列入失信被执行人。

3.7本次发包不接受联合体竞包。

3.8各竞包人均可就上述标段中的 一 （具体数量）个标段竞包。

4. 发包文件的获取

4.1 凡有意参加竞包者，请于 2022年6月28日至 2022 年7月 2日，每日上午 08: 00时至 11：00 时，下午 14：00 时至 17:00 时（北京时间，下同），登录中国铁物电子招投标平台（

4.2未完成注册供应商应在本项目递交投标文件截止时间前完成国铁采购平台注册并通过审核；逾期未完成注册并通过审核的按国铁集团关于运用国铁采购平台的相关规定承担相应后果。

4.3发包文件每套售价100元，售后不退。

4.4 本项目发包文件不提供邮寄。

5. 竞包文件的递交

5.1 竞包文件递交的截止时间（竞包截止时间，下同）为 2022 年7月 12日09时 00分，地点为 郑州市二七区升龙天玺一号院1号楼2004室 。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的竞包文件，发包人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次

7. 联系方式

发 包 人：中国铁路郑州局集团有限公司郑州职工培训基地

地 址：郑州市二七区淮河东路23号

联 系 人： 王红卫

电 话：0371-68327339



发包代理机构：中铁物总国际招标有限公司

地 址：北京市海淀区复兴路17号国海广场C座7层

联 系 人：史智伟、赵宇

电 话：15904668893、17630364169

电子邮件：zbgsjyebzz@

2022年6月28日